TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 227: Orientering om voldgiftssag anlagt af totalentreprenøren på Storstrømsbroen, fra transportministeren

Transportudvalget 2022-23 (2. samling)
TRU Alm.del Bilag 227
Offentligt

Dato

Sagsbehandler

Mail

Telefon

Dokument

Side

NOTAT

7. juni 2023

Niels Gottlieb

[email protected]

+45 7244 3623

23/08635-1

1/2

Storstrømsbroen

- Fortrolig orientering om Voldgiftssag anlagt af Totalentreprenøren

________________________________________________________

Vejdirektoratet har tidligere orienteret om, at Totalentreprenøren på byggeriet af Stor-

strømsbroen har fremsat økonomiske krav på over 2 mia. kr. i januar 2022. Efterfølgende,

i oktober 2022 har Totalentreprenøren indgivet klageskrift for Voldgiftsnævnet for Byggeri-

og Anlæg. Klageskriftet indeholder blandt andet de samme krav som Vejdirektoratet mod-

tog i januar 2022, men er også suppleret med krav om kompensation for leveringsproble-

mer og prisstigninger, som følge af krigen i Ukraine. Klageskriftet blev indgivet for at af-

bryde en eventuel forældelsesfrist, og entreprenøren bad, samtidig med indgivelsen, om

udsættelse af Voldgiftsnævnets behandling af sagen.

Entreprenøren har 30. maj 2023, som forventet, indleveret et supplerende klageskrift, der

er en detaljering og uddybning af det tidligere foreløbige klageskrift.

Påstandene i klageskriftet falder primært i følgende delkategorier:



Påstande om, at entreprenøren er forsinket og projektet er fordyret som følge af

en række bygherrerelaterede forhold, herunder særligt godkendelsesprocessen af

entreprenørens projektering, samt at det har krævet større materialemængder end

forudsat at anlægge projektet, hvilket har ført til forsinkelser og fordyrelser



Påstande om, at COVID-19 og krigen i Ukraine har medført forstyrrelser i forsy-

ningskæderne og begrænsninger i tilgængeligheden af arbejdskraft, hvilket har re-

duceret arbejdets fremdrift og medført ekstraordinære prisstigninger.



Påstande om at havstrømme, bølger og vindforhold har forsinket og fortsat forsin-

ker udførelsen af projektet.



Krav af teknisk karakter, herunder dimensionering og geotekniske forhold.

Samlet set er der økonomiske krav på ca. 3,4 mia. kr., heraf ca. 1 mia. kr. for perioden frem

til 19. september 2022 og ca. 2,4 mia. kr. til dækning af estimerede omkostninger, der

forventes at påløbe efter denne dato og frem til færdiggørelsen af projektet.

Hertil kommer krav om tidsfristforlængelse på mindst 830 dage svarende til 27 måneder

for forhold indtruffet forud for den 19. september 2022. Kravet om tidsfristforlængelse skal

ses i relation til den hidtil anerkendte færdiggørelsesfrist i marts 2023, hvilket betyder at

entreprenøren kræver færdiggørelsesdagen udsat til juni 2025. Forsinkende forhold ind-

truffet efter skæringsdagen den 19. september 2022, er endnu ikke opgjort, og det forven-

tes derfor at dette krav vil blive større.

Vejdirektoratet

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal

1577 København V

Telefon +45 7244 3333

[email protected]

vejdirektoratet.dk

SE 60729018

EAN 5798000893450

TRU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 227: Orientering om voldgiftssag anlagt af totalentreprenøren på Storstrømsbroen, fra transportministeren

Vejdirektoratet har på det foreliggende grundlag svært ved at se, at entreprenøren tilnær-

melsesvis vil have ret til tidsfristforlængelse, godtgørelse, erstatning eller betaling i det om-

fang, som entreprenøren gør gældende.

Vejdirektoratet er, i tæt samarbejde med Kammeradvokaten, i gang med at gennemgå

det modtagne materiale, og som processen foreskriver, at udarbejde et svarskrift til Vold-

giftsnævnet. For en sag af denne karakter er det et meget omfattende arbejde. Det er

vanskeligt at skønne på nuværende tidspunkt, hvor langstrakt forløbet med voldgiftssa-

gen vil blive, ikke mindst fordi kontraktarbejderne ikke er afsluttet og ikke forventes afslut-

tet før i 2025. Der vil meget vel kunne gå flere år efter entreprisens aflevering før der fore-

ligger en endelig afgørelse fra Voldgiftsnævnet.